Договор-оферты
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ
1.1. Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, включая ЛК.
1.2. ЭДО – обмен юридически значимыми документами через каналы электронного документооборота.
1.3. API — специальный интерфейс программы или приложения (библиотеки классов и процедур), с помощью которого одна программа/приложение может взаимодействовать с ЛК.
1.4. Личный кабинет (ЛК) - автоматизированная защищенная система дистанционного обслуживания Заказчика в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», расположенная по адресу: http://my.e-fulfillment.ru/, в WEB-версии которой для Заказчика реализована возможность одностороннем порядке устанавливать актуальную информацию по Товару в части ассортимента, остатков, цены и иных характеристик, необходимых для исполнения настоящего договора без подписания дополнительно соглашения, обмениваться короткими сообщениями и электронными документами между Сторонами.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (далее - «Задание») выполнить работы, связанные с упаковкой, переупаковкой, расфасовкой, маркировкой, компоновкой в короба (далее – «Работы») товарно-материальных ценностей Заказчика (далее – «ТМЦ) и отгрузкой на склад маркетплэйса, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных Работ в соответствии с настоящим Договором. Приложения являются неотъемлемой частью Договора с момента подписания сторонами.
2.2. Результатом Работ по настоящему Договору является партия упакованных, переупакованных, расфасованных, от маркированных, скомпонованных и отгруженных ТМЦ Заказчика (далее – «результат Работ»).
2.3. Работы по настоящему договору могут выполняться из сырья и материалов Заказчика, из сырья и материалов Подрядчика или частично из сырья и материалов Заказчика, частично из сырья и материалов Подрядчика. Сведения о том, из какого сырья и каких материалов должны быть выполнены работы, указываются в Задании.
2.4. ТМЦ, а также сырье и материалы, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик передает Подрядчику по накладным. Приёмка и хранения ТМЦ, сырья и материалов оплачивается согласно утверждённых цен.
2.5. Конкретные виды работ, которые необходимо выполнить по настоящему договору, а также объемы и стоимость работ согласовываются сторонами в Приложениях к договору. Приложение является его неотъемлемой частью.
3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАДАНИЯ
3.1. В Задании должно быть указано:
3.2. - подробный перечень Работ;
3.3. - сроки начала и окончания работ;
3.4. - наименование и количество ТМЦ, которые будут переданы Подрядчику для упаковки, переупаковки, расфасовки;
3.5. - иные сведения, имеющие значение, для выполнения работ и (или) условий хранения переданных Заказчиком сырья, материалов, ТМЦ.
3.6. В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Подрядчиком Задания, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, Подрядчик должен подтвердить свое согласие с условиями Задания или предложить иные условия исполнения Задания, в пределах, допустимых настоящим Договором или заявить о невозможности исполнения Задания.
3.7. Задание считается согласованным, и принятым Подрядчиком к исполнению, если сторонами составлен единый документ (Заказ покупателя), подписанный представителями Заказчика и Подрядчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. после утверждения Задания на оказание Услуг, принять от Заказчика ТМЦ, сырье и материалы и приступить к выполнению Услуг в сроки и в порядке, установленными в Задании
4.1.2. обеспечить условия хранения полученных от Заказчика сырья, материалов, ТМЦ. соответствующие указанным в Задании или обычным условиям хранения аналогичных сырья, материалов, ТМЦ;
4.1.3. в случае необходимости изменения сроков исполнения обязательств по соответствующему Заданию, или иных особенностей качества, вида, ассортимента упаковки, фасовки упаковываемых ТМЦ, Подрядчик направляет письменное предложение Заказчику, в котором обосновывает целесообразность изменений; В случае одобрения Заказчиком предложения Подрядчика, Стороны подписывают корректирующее Задание. В случае неодобрения Заказчиком предложения Подрядчика, Стороны согласовывают письменно дальнейшие свои действия;
4.1.4. следовать всем указаниям Заказчика, если они не противоречат настоящему Договору;
4.1.5. по требованию Заказчика сообщить ему информацию о текущем выполнении Работ по соответствующему Заданию;
4.1.6. не разглашать информацию о деятельности, положении и задании Заказчика, полученную в результате исполнения настоящего Договора, без согласования с Заказчиком;
4.1.7. предоставить e-mail ответственного сотрудника, который будет иметь доступ в Личный кабинет клиента
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. получить оплату выполненных Работ;
4.2.2. получить на основании письменного запроса в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней информацию у Заказчика, необходимую для исполнения обязательств по настоящему Договору;
4.2.3. на возмещение дополнительных расходов, произведенных с согласия Заказчика и указанных в корректирующем Задании, при условии, что такие расходы обоснованы и документально подтверждены.
4.2.4. не отгружать Заказчику результат работ до оплаты работ в порядке, предусмотренном пунктами 5.2 настоящего Договора.
4.2.5. во исполнение услуг/работ по настоящему Заданию, привлекать третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц, Подрядчик несет ответственность за их действия, как за свои собственные.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. своевременно получить результат Работ;
4.3.2. оплатить Работы в размерах, порядке и сроки, установленные настоящим Договором и соответствующим Заданием;
4.3.3. при отсутствии претензий к качеству выполненных Работ и комплектности результата Работ подписать Акт выполненных Работ. В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ условиям настоящего Договора - известить Подрядчика, о наличии брака или иного несоответствия выполненных Работ условиям Договора и/или Задания в срок не менее чем за 24 (Двадцать четыре) часа до планируемого прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении Акта о браке. При выявлении брака или несоответствия перед вывозом готового результата оказания Услуг, указанный Акт составляется непосредственно у Подрядчика;
4.3.4. Поставлять товар с штрихкодом на каждой единицы принимаемой единице ТМЦ, в случае его отсутствия Заказчик обязуется предоставить данные по идентификации ТМЦ и оплатить услуги по его штрихкодированию.
4.3.5. Для ТМЦ категории «Одежда», которую необходимо хранить по заявке клиента на вешалке, необходимо поставлять с вешалкой и защитным чехлом из полиэтилена или ткани.
4.3.6. Предоставить пароль для входа в Личный кабинет клиента
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения им своих обязательств по настоящему Договору;
4.4.2. требовать от Подрядчика устранения недостатков (брака), и доработки и/или исправления результатов оказанных Услуг, в соответствии с настоящим Договором и/или Заданием.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. Заказчик обязан за 24 часа до поставки ТМЦ уведомить Подрядчика об их поступлении путем передачи формы Заказа поставщика, через Личный кабинет или WhatsApp, для товаров не заведённых в WMS Подрядчика:
• Фотография товара
• Название товара
• Штрихкод товара при поставке
• Артикул товара
• Количество товара в поставке
для товаров заведённых в WMS Подрядчика:
• Штрихкод на товаре при поставке
• Количество товара в поставке
5.2. Сроки на приёмку товара Подрядчиком до 48 часов, если не согласованны особые условия.
5.3. Подрядчик обязуется выполнить Услуги по настоящему Договору и передать результат Услуг Заказчику в срок, указанный в соответствующем Задании. В случае, если Заказчик допускает просрочку с передачей Подрядчику сырья, материалов и ТМЦ, согласованные в Задании сроки начала и окончания оказания Услуг увеличиваются на период просрочки Заказчика плюс 2 (два) дня.
5.4. Результат оказанных Услуг передается Заказчику по Акту выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления результата Работ к Заказчику, проверяет комплектность и качество результата оказанных Услуг. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не заявит о недостатках работ в том числе, но не ограничиваясь изложенным, о наличии брака, недостачи или иного несоответствия, результат работ считается принятым. В таком случае при отказе Заказчика подписать Акт выполненных работ, такой Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке.
5.5. При неисполнении Заказчиком обязанности по оплате оказанных Услуг, Подрядчик имеет право на удержание в соответствии со статьями 359 и 360 ГК РФ результата оказанных Услуг, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) ТМЦ, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм..
5.6. При уклонении заказчика от принятия выполненных Услуг подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору, результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать находящиеся у него имущество Заказчика, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
6. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ВЗАИМОРАСЧЁТОВ
6.1. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
6.2. Оплата в размере 100%, производится Заказчиком после оказания Услуг на основании счета выставляемого Подрядчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. При приёме товара от Заказчика ТМЦ по документу УПД или ТОРГ-12, Подрядчик несет материальную ответственность за обеспечение сохранности ТМЦ переданных Заказчиком для выполнения Услуг.
7.2. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим данные отношения.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия, технические неполадки со стороны Площадки, ограничения властей по использованию Площадки и иные обстоятельства непреодолимой силы, к которым относятся, но, не ограничиваясь выше перечисленными, не зависящими от волеизъявления сторон, которые компетентный Арбитражный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы при условии, что Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.
8.3. Документ, выданный ТПП РФ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.4. 8Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 10 ДНЕЙ, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
9. Разрешение споров.
9.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом либо ЭДО) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. В случае неполучения заказного письма (телеграммы) по адресу, указанному в настоящем Договоре, по причине отсутствия адресата, в связи с окончанием срока хранения на почте или иной аналогичной причине, датой вручения данного уведомления будет считаться день возврата почтового отправления в адрес отправителя (день уведомления почтовым отделением связи о невозможности вручения телеграммы, иного почтового отправления).
9.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию и представленные документы. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего и документально подтвержденного расчета, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
9.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах рассмотрения уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
9.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 20 (Двадцати) дней, спор передается в Арбитражный суд города Москвы.
10. Срок действия и порядок расторжения Договора.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения ими взятых на себя обязательств и не влечет прекращение денежных обязательств Сторон, существовавших на момент прекращения (или расторжения) Договора. Если за 30 (Тридцать) дней до даты прекращения Договора ни одна из Сторон не направила письменное уведомление другой Стороне о намерении произвести сверку по выполнению обязательств в связи с предстоящим прекращением Договора, Договор считается продленным на неопределенный срок и не требует дополнительного согласования Сторон.
10.2. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения Договора, предупредив другую сторону за 30 (тридцать) календарных дней.
10.3. В случае расторжения Договора в период выполнения Подрядчиком работ по определенному Заданию, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней обеспечить Заказчику вывоз всех имеющиеся у подрядчика ТМЦ, а также сырья и материалов, не использованных для выполнения Работ по настоящему Договору.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
11.2. Все документы относящиеся к настоящему Договору должны направляться Сторонами друг другу путем почтового отправления в письменной форме по адресам указанным в разделе «Адреса и реквизиты сторон» Договора.
11.3. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
11.4. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11.5. Если любое положение Договора является или становится недействительным, это не сказывается на действительности других положений. Недействительное положение по возможности должно быть заменено на действительное, которое в максимальной степени должно соответствовать первоначальному намерению Сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ, применимым для отношений, сложившихся между Сторонами в процессе сотрудничества по настоящему Договору.